Безплатен тест

BKSZC Gundel épület felújítása, bővítése RRF

Обявлението е в архива.
6890846

Публикувана на: 28.04.2025

Краен срок: 13.05.2025

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - ЕС
271484-2025 - Състезателна процедура
Унгapия – Строителни и монтажни работи – BKSZC Gundel épület felújítása, bővítése RRF
OJ S 82/2025 28/04/2025
Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим - Обявление за промяна
Строителство
1. Купувач
1.1.
Купувач
Официално наименование: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Електронна поща: vago.margit@bkszc.hu
Правна категория на купувача: Публичноправна организация
Дейност на възлагащия орган: Образование
2. Процедура
2.1.
Процедура
Заглавие: BKSZC Gundel épület felújítása, bővítése RRF
Описание: Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum épületének felújítása és bővítése, és kapcsolódó mélyépítési munkák elvégzése_RRF-2.2.2-23-2023-00005 tárgyú eljárásban, két részben: - 1. rész: Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum épületének felújítása és bővítése_RRF-2.2.2-23-2023-00005 - 2. rész: Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum környezetrendezési és útépítési munkák elvégzése_RRF-2.2.2-23-2023-00005
Идентификатор на процедурата: 669d65da-3640-420e-9ab9-a2a823447d97
Вътрешен идентификатор: EKR002206862024
Вид процедура: Открита
Процедурата се ускорява: не
Основни характеристики на процедурата: Valamennyi közbeszerzési részben az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. I. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása az 1. közbeszerzési részben: 1.) "Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF, mely magában foglalja az opció ellenértékét is, tartalékkeret nélkül)" 1.1.) Alapmennyiségre vonatkozó teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) - Súlyszám: 65 1.2.) Az 1.-2. sz. Opciós mennyiségekre vonatkozó teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) - Súlyszám: 5 Valamennyi ár értékelési alszempont tekintetében az értékelés módszere: fordított arányosítás Minőségi értékelési szempontok: 2.) Az M.2.1.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap) Súlyszám: 10 3.) Az M.2.2.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap) Súlyszám: 10 4.) Az M.2.3.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap) Súlyszám: 10 Valamennyi minőségi értékelési szempont tekintetében az értékelés módszere: a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” című útmutatóban meghatározottak szerinti arányosítás. II. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása a 2. közbeszerzési részben: 1.) Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) - Súlyszám: 70 Az értékelés módszere: fordított arányosítás Minőségi értékelési szempontok: 2.) Az M.2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap), Súlyszám: 15 3.) Az M.2.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap), Súlyszám: 15 A minőségi értékelési szempontok tekintetében az értékelés módszere: a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” című útmutatóban meghatározottak szerinti arányosítás. Az értékelésre vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza.
2.1.1.
Цел
Естество на поръчката: Строителство
Основна класификация (cpv): 45000000 Строителни и монтажни работи
2.1.2.
Място на изпълнение
Пощенски адрес: Ecseri út 7.
Град: Budapest
Пощенски код: 1097
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Budapest (HU110)
Държава: Унгapия
2.1.4.
Обща информация
Допълнителна информация: 1. Ajánlatba csatolandó valamennyi közbeszerzési részben: - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat (EKR űrlap) - Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 68. § (4) bek, szerinti tartalommal (EKR űrlap) - Kbt. 65. § (7) bek. szerint nyilatkozatot, nemleges tartalommal is (EKR űrlap) - A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okirata (adott esetben) - Kbt. 66. § (6) bek. a) – b) pontja szerint nyilatkozat, nemleges tartalommal is (EKR űrlap) - Kbt. 67. § (4) bek. (EKR űrlap) - EEKD (EKR űrlap) az ajánlattevő(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) által kitöltve - Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR Űrlap) - Opcionális: Ajánlattevő vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban) - az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) - 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti - aláírási címpéldánya vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája (természetes személy, illetve egyéni vállalkozó ajánlattevő vonatkozásában ajánlatkérő a hivatkozottakon túlmenően elfogadja a legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában csatolt olyan dokumentumát is, mely tartalmazza a természetes személy vagy egyéni vállalkozó ajánlattevő aláírását vagy a személyazonosító okmány vagy egyéb, az aláírás hitelességének alátámasztására alkalmas dokumentum egyszerű másolati példányát is). Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. A szakember önéletrajzának és/vagy rendelkezésre állási nyilatkozatának esetében az azokat aláíró természetes személy szakember aláírásának az igazolása nem szükséges - Opcionális: Közös ajánlattétel esetében a 35. § szerinti együttműködési megállapodás. A meghatalmazásnak a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő̋ adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat - Nyilatkozat üzleti titokról (EKR Űrlap) - Kizárólag ajánlattevő vonatkozásában, opcionálisan: Ajánlattevő az üzleti titokként elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. - Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (EKR Űrlap) - Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás tekintetében (EKR Űrlap) - Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára köteles az 1. közbeszerzési rész esetében legalább 1.000.000.000,- Ft/év és 250.000.000,- Ft/biztosítási esemény összegben; a 2. közbeszerzési rész esetében legalább 50.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/biztosítási esemény összegben építés-szerelés (Constructors All Risks – CAR) biztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. - Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről (amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik) - Ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum (a biztosíték mértéke: 1. rész: 10.000.000,- Ft; 2. rész: 2.000.000,- Ft) Részletek a Közbeszerzési Dokumentációban - Árazott költségvetés (szakmai ajánlat) - szerkeszthető excel és cégszeűen aláírt .pdf formátumban Opcionális: Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírások valamely sora alapján nem az ott megjelölt márkájú, típusú terméket, hanem azzal egyenértékű más terméket kíván a kivitelezésben felhasználni, akkor az ajánlatához mellékelni kell a termék dokumentációját vagy műszaki leírását, továbbá külön nyilatkozatban részletezni kell, hogy a választott termék minden paramétere azonos vagy jobb, mint a költségvetési kiírásban szereplő terméké. - Szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata - Szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata Amennyiben ajánlattevő már az ajánlattétel pillanatában rendelkezik a felhívásban előírt alkalmassági követelményekben előírt jogosultsággal, úgy a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatának benyújtása nem szükséges - nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról 2. Mindkét részben a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén - kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentum - Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozatok (EKR Űrlap) - az alkalmassági követelmények igazolása 3. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov. hu/ portal/tamogatas 4. Az ajánlatok felbontása: A határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, a határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR rendelet 15-16. § tartalmazza. 5. Hiánypótlás a 71. § szerint biztosított, a kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a alapján mindkét részben. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésre tekintettel rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő részére gazdálkodó szervezet alapítását nem teszi lehetővé egyik részben sem. 7. ÁKSZ: dr. Mihálka Sándor (lajstromszám: 01442) 8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot mindkét részben. 10. Az előírt alkalmassági feltételek és azok igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra mindkét részben. 11. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlat elbírálása és értékelése során. Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén csatolni szükséges azok ajánlattevő általi fordítását. 12. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani. 13. Ajánlatkérő a helyszín megtekintését lehetővé teszi. Helyszín: 1097 Budapest, Ecseri út 7. Időpont: 2025.03.13. napján 10:00 órakor. 14. Jelen közbeszerzési eljárás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Épber. tv.) hatálya alá. 15. A jelen közbeszerzési eljárás 1. része a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, melynek értelmében nyertes ajánlattevő az 1. részben köteles az Üvegkaput alkalmazni. Ennek keretében ajánlatba csatolandó a Nyilatkozat Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismeréséről szóló nyilatkozat (EKR Űrlap) 16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy mindkét közbeszerzési részben alkalmazza a 235/2024. (VIII.8) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt szempontot a műszaki követelményrendszer részeként. A 235/2024. (VIII.8) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő az Útmutatóban rögzíti a fenti követelménynek való megfelelés igazolásának és ellenőrzésének módját.
Правно основание: 
Директива 2014/24/ЕС
2.1.5.
Условия за възлагане на обществена поръчка
Условия за подаване: 
Максимален брой обособени позиции, за които един оферент може да подаде оферти: 2
Условия на договора: 
Максимален брой обособени позиции, за които могат да бъдат възложени поръчки на един оферент: 2
2.1.6.
Основания за изключване
Източници на основанията за изключване: Уведомление
Участие в престъпна организация: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Корупция: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Измами: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Изпиране на пари или финансиране на тероризма: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Детски труд и други форми на трафик на хора: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Банкрут: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Неплатежоспособност: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Споразумение с кредиторите: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Администриране на активите от ликвидатор: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Прекратена стопанска дейност: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Споразумения с други икономически оператори за нарушаване на конкуренцията: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Е виновен за погрешно представяне на информация, не е в състояние да представи необходимите документи и е получил поверителна информация във връзка с тази процедура: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Чисто национални основания за изключване: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 15-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont)(EKR Űrlap). Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá (EKR Űrlap). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
5. Обособена позиция
5.1.
Обособена позиция: LOT-0001
Заглавие: Épület felújítás és bővítés
Описание: A Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum épülete a 1097 Budapest, Ecseri út 7. szám alatt található. Az épület 1972-ben épült, az iskola 1974-ben költözött ebbe az épületbe. Meglévő iskolaépület 7156 m2 nettó (hasznos) alapterületű, földszint plusz két emeletes épület. Az építési telek eredeti területe 17 352 m2, a beépítési mutatók tekintetében a szabályozási terv szerinti csökkentett terület veendő figyelembe: 14 489 m2. Az épülethez két udvar kapcsolódik, egyik az Üllői, másik a Gyáli út felöli oldalon. A beruházásnak az RRF-2.2.2-23- 21. századi szakképző intézményfejlesztési program felhívás elvárásainak megfelelően kell készülnie. Ennek keretében indikátor elvárásként került megfogalmazásra, hogy a fejlesztés eredményeképpen megújuló épületnek 30 %-os primerenergia megtakarítást kell elérnie! A fejlesztés része a meglévő iskolaépület felújításán túl 2183,94 m2 nettó (hasznos) alapterületű bővítés (monolit vasbeton tartószerkezetű építmény) megvalósítása, melyben pinceszint, földszint és I. emeleti szint kerül kialakításra. A bővítmény pinceszintjén kell elhelyezni az épületegyüttes új gépészeti tereit és gépészeti berendezéseit, a földszinten és az első emeleten pedig elhelyezendő 4 tankonyha, 2 tancukrászat, 3 gyakorló étterem, 4 értékelő tanterem, egy 120 fő befogadására képes lépcsős előadó terem, tanári szobák, illetve az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló terek. Elvárás az épület teljeskörű akadálymentesítése. A meglévő iskolaépület földszintjén történnek meg a legnagyobb átalakítási munkák. Az iskola új auláját a főbejárat tengelyében alakítjuk ki, azon a központi fekvésű területen, amelyet jelenleg épületgépészeti és raktári funkciók foglalnak el. Az aulából megközelíthető tornaterem is megújul, többcélú, rendezvényi használatot is biztosító funkciót kap. Ezen a részen szükséges megvalósítani az akadálymentesítő felvonót, olvasótermet, éttermet, büfét. Kialakításra kerülnek új tantermek, értékelő termek. Az akadálymentes megközelíthetőség érdekében az épület padlószintjéig felvezető lépcső mellett személyemelő lift kerültek elhelyezésre. A meglévő lépcsők felújítása és az épület körüli járda megépítése elkészül. Homlokzati munkák: 1. meglévő, megmaradó homlokzatok: Tornaterem, technológiai épületrész, oktatási tömb északnyugati és északkeleti front (fszt.+ 2 emelet) itt részleges csere, pótlás, kiegészítő felújítás történik, illesztésekkel, javításokkal, új gumitömítő profilokkal, a födémsávok és parapetsávok belső oldali hőszigetelésével, belső árnyékolással, a felületek tisztításával, a hiányzó 120/40-es övprofilok pótlásával. 2. Az emeletráépítéssel bővített aula homlokzata (fszt.+ 1 emelet) A földszinti homlokzatelemek bontásra kerülnek, az új homlokzatot itt hőhídmentes függönyfal szerkezettel kell megvalósítani, háromrétegű, hőszigetelő üvegezéssel, belső árnyékolással. Az aula délnyugati és északkeleti fekvésű, emeleti homlokzatai a földszint feletti tetők hőszigetelését és szigetelését fogadó, kiegészítő acélszerkezetre épülnek. 3. Az oktatási tömb délkeleti és délnyugati homlokzata A rendkívüli zaj- és hőterhelés miatt ezek a homlokzatszerkezetek teljes cserét igényelnek. A tervek szerinti hőhídmentes függönyfal osztásrendje és profilképzése a meglévő szerkezetekhez igazodik, elkészül a külső árnyékolás is. 4. A bővítmény homlokzatának burkolata 12-15 cm széles, 90 cm hosszúságú, sávos, szerelt kerámia burkolat, a tervezett, méretezett hőszigeteléssel. A meglévő épület rossz hőszigetelésű tetőszigetelése elbontásra kerül, az új rétegrendbe a meglévő szerkezetre 25 cm-es lépésálló ásványszálas hőszigetelés és hegesztett PVC szigetelés kerül. A felújítás során a teljes villamos berendezés – beleértve erős- és gyengeáramú hálózatokat – elbontásra kerül és új épületvillamos hálózat készül. A megújult épület villamos teljesítmény igénye meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló értéket, ezért hálózat bővítés szükséges. A meglévő épület tetőfelületén szükséges elhelyezni ~446 db ~450 Wp, ami ~ 200 kW teljesítményű napelemes kiserőművet. Valamennyi világítótestet cserélni szükséges, energiatakarékos, LED fényforrásokkal rendelkező berendezésekre. Az épületen belüli biztonsági világítás kialakítása elvárt. Homlokzati világítás készül. Meglévő villámvédelmi rendszer elbontásra kerül, új a jogszabályoknak megfelelő rendszer kiépítése elvárt. Az épületnek önálló független vízellátását szükséges kiépíteni (meglévő vízbekötés felhasználásával). Az ingatlanba való belépés után az oltóvíz és normál vízhálózat szétválasztásra kerül. A WC, a piszoár és egyes konyhatechnológiai berendezések kivételével valamennyi vizes berendezési tárgy melegvizet is kap. Az épület használati melegvízellátása indirekt fűtésű melegvíztárolókkal biztosítandó. A hálózatban lévő HMV melegen tartásáról cirkulációs hálózat gondoskodik. Az épület szennyvizének összegyűjtésére és elvezetésére aknában, falban, szerelőbetonban, álmennyezetben illetve pincében szabadon mennyezet alatt vezetett, hegesztett kötésű gyűjtő- és ágvezeték hálózat kiépítése elvárt. A konyha területén (konyhatechnológiai terv szerint kialakítva), a fehér-, fekete mosogatóban, húselőkészítő, és zöldségtisztító területén zsíros és homokos szennyvizek keletkezhetnek, ezeket kombinált zsír és homokfogó berendezésen keresztül szükséges bekötni a szennyvíz hálózatba. Folytatás a BT-300 (II.2.14. pont) mezőben.
Вътрешен идентификатор: EKR002206862024/1
5.1.1.
Цел
Естество на поръчката: Строителство
Основна класификация (cpv): 45000000 Строителни и монтажни работи
Допълнителна класификация (cpv): 45110000 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи, 45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради, 45214200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища, 45261310 Монтажни работи на обшивки, 45261400 Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции, 45262520 Работи по зидане с тухли, 45410000 Работи по полагане на мазилка, 09332000 Инсталация за използване на слънчева енергия, 45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации, 45350000 Механични инсталации
Количество: 14 489 квадратни метра
Варианти: 
Описание на опциите: Opciók ismertetése: 1 sz. opció: Tornaterem melletti új öltözők befejező munkái. A meglévő tornateremhez rendelkezésre álló öltözők nem elegendőek, ezért szükséges új öltözők létrehozása. Az öltözőket határoló épületszerkezetek kialakítása az alapmennyiség részeként megvalósul, de a befejező munkák opciós munkaként kerültek a kiviteli tervben megjelölésre. Opciós munkák: Válaszfalak, burkolatok, álmennyezetek, felületképzések, épületgépészeti és épületvillamossági szerelések és szerelvények, nyílászárók 2. sz. opció: Aula belmagasságának növelése részleges ráépítéssel. A kiviteli tervek szerint a kialakítandó új aula belmagassága két szintet ölel át, az emeleti szinten galériával. Opciós tételként kerül meghatározásra az aula belmagasságának növelése részleges ráépítéssel, amennyiben a fedezet nem lesz elegendő, úgy egyszintes lesz az aula. Ajánlatkérő az opciós tételek tekintetében lehívási jogát az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül jogosult gyakorolni. Ajánlattevő a lehívás tárgyát képző jelen pontban meghatározott Opciós elemeket az alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőig köteles teljesíteni. Ajánlatkérőnek joga van az opciós mennyiség lehívásával akár csak részben, illetve részletekben élni, azonban Ajánlatkérő az Opciós mennyiség részben, részletekben vagy egészben történő lehívására nem köteles, arra nem kötelezhető. Ajánlatkérő felhívja figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
5.1.2.
Място на изпълнение
Пощенски адрес: Ecseri út 7.
Град: Budapest
Пощенски код: 1097
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Budapest (HU110)
Държава: Унгapия
5.1.3.
Очаквана продължителност
Срок: 10 Месеци
5.1.6.
Обща информация
Запазено участие: Участието не е запазено.
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Изисква се в офертата
Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС
Информация относно средства от Европейския съюз
Средства от ЕС — програма: Програма за подкрепа на реформите (вкл. инструмента за осъществяване на реформи и механизма за конвергенция) (2021/2027)
Идентификатор на средствата от ЕС: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül RRF-2.2.2-23-2023-00005 azonosítószámú „RRF-2.2.2-23 - Budapesti Komplex Szakképzési Centrum komplex fejlesztése című projekt
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП): не
Допълнителна информация: 1.) a BT-24 mező (II.2.4 pont) folytatása: Az épület hőenergia ellátását levegő forrásközegű hőszivattyús rendszer fogja biztosítani, melynek kültéri egységei az új épületszárny tetején kialakított kültéri gépudvarban kapnak helyet. A gépudvart és a bővítmény pincéjében lévő gépészeti helyiséget az aknában vezetett csőhálózattal kötjük össze. A pincei gépészeti helyiségben kerülnek elhelyezésre a központi fűtő-hűtő berendezések, osztó-gyűjtők, puffer tárolók, HMV tárolók és a központi szerelvények, szivattyúk, légkezelők. Az épületek fűtését-hűtését részben a konvektív hőleadókkal (fan-coilok), részben felületfűtésekkel (padlófűtés), részben konvektív fűtéssel (radiátorok), részben légfűtéssel kell megoldani. Az épület frisslevegős szellőztetése részben természetes (iskola blokk, tornaterem, aula) szellőztetéssel, részben gépi (tanműhely, bővítmény) légkezelőkkel szükséges megoldani. A részletes feladatokat a szerződéstervezet, a kivitelezési tervdokumentáció és annak részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívásban a kapcsolódó szerződéstervezetben és ajánlati dokumentációban, különösen a kiviteli tervdokumentációban és a műszaki leírásban meghatározott feladatoknak és Megrendelő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak és hatályos szabványoknak megfelelő építési kivitelezése, megvalósulási tervek elkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása és a használatbavételi engedélyhez megszerzése. Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 2.) A BT-539 mezőben (II.2.5 pontban) rögzített "Ár kritérium" pontos meghatározása: "Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF, mely magában foglalja az opció ellenértékét is, tartalékkeret nélkül)". A felolvasólapon külön szükséges megadni az alapmennyiségre, és külön az opciós mennyiségekre vonatkozó ajánlati árat az alábbiak szerint: 1.1.) Alapmennyiségre vonatkozó teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) - Súlyszám: 65 1.2.) Az 1-2. sz. opciós mennyiségekre vonatkozó teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) - Súlyszám: 5 3.) A BT-36 mezőben meghatározott szerződés teljesítésének az időtartama a munkaterület átadás-átvételét követően kezdődik. Ajánlatkérő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridők vállalását írja elő az alapmennyiség – és amennyiben opció lehívására sor kerül az opciós mennyiség vonatkozásában egyaránt - vonatkozásában: - a Negyedik Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület átadásától számított 160 nap. - a Hetedik Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület átadásától számított 270 nap. A teljesítési határidőre vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
5.1.7.
Стратегически обществени поръчки
Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка
Критерии за екологосъобразна поръчка: Няма критерии за екологосъобразни обществени поръчки
5.1.9.
Критерии за подбор
Източници на критерии за избор: Уведомление
Критерий: Регистрация в съответен професионален регистър
Описание: SZ.1) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21.§ (1) bek. alapján az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti, Méptv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményt az építőipari kivitelezési tevékenységet végző valamennyi releváns gazdasági szereplő vonatkozásában előírja. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, azaz csak az „alfa” pont kitöltését. Utólagos igazolás: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése értelmében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9)-(12) bekezdései és a Kbt. 67.§ (3) bekezdés is irányadó.

Критерий: Референции за определени работи
Описание: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, az alábbi referenciákkal: M.1.1) összesen legalább 5000 m2 hasznos alapterületű építmény felújítása és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és /vagy építése tárgyú referenciával/referenciákkal, mely(ek) magában foglaltak épületgépészeti, erős és gyengeáramú munkákat, homlokzat- és tetőfelújítási munkákat, akadálymentesítést. A fenti alkalmassági követelmény legfeljebb 3 db referenciával igazolható, akként, hogy több szerződéssel való teljesítés során az előírt m2-re vonatkozó mennyiségek adódnak össze és nem szükséges valamennyi referenciának valamennyi munkanemet tartalmaznia, azokat összességében kell igazolni. M.1.2) összesen legalább 1000 m2 hasznos alapterületű vasbeton tartószerkezetű építmény építésére vonatkozó referenciával/referenciákkal. A fenti alkalmassági követelmény legfeljebb 3 db referenciával igazolható, akként, hogy több szerződéssel való teljesítés során az előírt m2-re vonatkozó mennyiségek adódnak össze. Ugyanazon referencia bemutatható mindkét alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában, amennyiben megfelel az alkalmassági minimumkövetelményben előírtaknak. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, azaz csak az „alfa” pont kitöltését. Utólagos igazolás: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M.1) valamennyi alpontja: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, az alkalmasság igazolásához szükséges építési beruházásainak ismertetését. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint kell a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági feltétel teljesülésének. A referenciaigazolás(ok)nak tartalmaznia kell legalább: — a szerződést kötő másik fél megnevezését — a (rész)teljesítés kezdő napját év, hónap, nap pontossággal — a (rész)teljesítés befejező napját év, hónap, nap pontossággal (sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének a napja) — a (rész)teljesítés helyét — az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, valamint az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat az alkalmasság megítéléséhez szükséges pontossággal — részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését — nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4)-(5) bekezdése. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9)-(12) bekezdései; Kbt. 67.§ (3) bekezdés is irányadó.

Критерий: Техници или технически органи за извършване на работата
Описание: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: M.2.1) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy az ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel) és szakmai gyakorlattal. M.2.2) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-ÉV jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy az ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel) és szakmai gyakorlattal. M.2.3) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-ÉG jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy az ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel) és szakmai gyakorlattal. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség illetve képzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő lehetővé teszi a szakemberek közti átfedést. A nyertes AT által a teljesítésbe bevont szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az az alkalmassági követelményekben meghatározott jogosultsággal. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, azaz csak az „alfa” pont kitöltését. Utólagos igazolás: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M.2) valamennyi alpontja: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő előírja a szakember(ek) megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.2) alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata értékelésre kerül. Figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra, ezen szakemberek esetében az ajánlatban be kell nyújtani az értékelési szempont szerinti megajánlásokat ÉS az alkalmassági követelmények teljesítését igazoló tapasztalatokat alátámasztó dokumentumokat. - Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (EKR Űrlap) - Szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amelyből mind az értékelési szempontra bemutatott többlettapasztalat, mind pedig az alkalmassági követelményre bemutatott szakmai tapasztalat egyértelműen kiolvasható) Amennyiben ajánlattevő már az ajánlattétel pillanatában rendelkezik az M.2) alkalmassági követelményekben előírt jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban nem szükséges az alkalmassági követelményre bemutatott (jogosultság megszerzéséhez szükséges) szakmai tapasztalat részletes ismertetése, elegendő a kamarai nyilvántartási szám és a bejegyzés első időpontjának rögzítése. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban kizárólag az értékelési szempontra tett megajánlást alátámasztó szakmai tapasztalatok részletezését szükséges feltüntetni. - végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát (amennyiben a szakember már az ajánlattétel pillanatában rendelkezik az M.2) alkalmassági követelményekben előírt jogosultsággal, úgy a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatának benyújtása nem szükséges. Ebben az esetben az önéletrajzban rögzíteni szükséges a kamarai nyilvántartási számot és a szakmagyakorlási jogosultság bejegyzésének az első időpontját is) Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmasság, valamint az értékelési szempontra tett megajánlás kétséget kizáróan megállapítható. Az M.2) alkalmassági követelmények tekintetében az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hónap pontossággal szükséges rögzíteni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9)-(12) bekezdései; Kbt. 67.§ (3) bekezdés is irányadó.
5.1.10.
Критерии за възлагане
Критерий: 
Вид: Качество
Описание: 2.) Az M.2.1.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap)
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 10,00
Критерий: 
Вид: Качество
Описание: 3.) Az M.2.2.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap)
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 10,00
Критерий: 
Вид: Качество
Описание: 4.) Az M.2.3.) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap)
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 10,00
Критерий: 
Вид: Цена
Описание: 1.) Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF, mely magában foglalja az opció ellenértékét is, tartalékkeret nélkül)
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 70,00
5.1.11.
Документация за възлагане на обществена поръчка
Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: унгарски
Адрес на документацията за обществената поръчка: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002206862024/reszletek
5.1.12.
Условия за възлагане на обществена поръчка
Условия за подаване: 
Електронно подаване: Задължително
Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: унгарски
Електронен каталог: Забранено
Варианти: Забранено
Описание на финансовата гаранция: Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő az alábbiak szerint: A biztosíték mértéke: 10.000.000,- Ft Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat formájában bocsátja rendelkezésre, úgy ezen EKR-ben csatolt nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek A Kbt. 54. § (2) alapján ajánlatkérő rögzíti a befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum ajánlatkérő Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00335508-00000000 számú fizetési számlájára Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását: - a fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatának, - a fizetési számlájára történő átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonata, vagy az átutalási megbízás feladóvevényének egyszerű elektronikus másolatának, - egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának csatolásával kell igazolni az ajánlatban. További részletek a Közbeszerzési Dokumentációban.
Краен срок за получаване на оферти: 13/05/2025 12:00:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Краен срок, до който търгът трябва да остане валиден: 60 Дни
Информация за обществената поръчка: 
Дата на отваряне: 13/05/2025 14:00:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Място: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Допълнителна информация: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a.
Условия на договора: 
Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не
Условия, свързани с изпълнението на договора: Kötbérek: Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett teljesítéshez tartozó (adott készültségi fok szerint elszámolható) tartalékkeret és ÁFA nélküli nettó vállalkozói díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 25 %-a Amennyiben sor kerül az opció lehívására, úgy a kötbér alapja az opció értékével növelt nettó vállalkozói díj, mint nettó szerződéses ár. Jótállás: 60 hónap. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja. Folytatás a BT-99 mezőben (VI.4.3 pont). Tartalékkeret: a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 5%-a (alapmennyiség+opció tekintetében is) Biztosíték: Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5% Jótállási biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-a
Изисква се споразумение за неразкриване на информация: не
Електронно фактуриране: Задължително
Ще се използва електронно поръчване: да
Ще се използва електронно плащане: да
Правна форма, която трябва да бъде приета от група оференти, на която е възложена поръчка: A BT-77 mező folytatása (III.4.5 pont) folytatása: Az előleg az első és második részszámlából egyenlő mértékben, arányosan kerül levonásra. - 1. részszámla: műszaki készültség 10 %-át elérő megvalósult részteljesítés esetén, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig, az előleg 50 %-val csökkentve - 2. részszámla: műszaki készültség 20%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig, az előleg 50 %-val csökkentve - 3. részszámla: műszaki készültség 30%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig - 4. részszámla: műszaki készültség 50%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 20%-nak megfelelő összeg erejéig - 5. részszámla: műszaki készültség 60%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig - 6. részszámla: műszaki készültség 70%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig - 7. részszámla: műszaki készültség 85%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 15%-nak megfelelő összeg erejéig - végszámla: Megrendelő biztosítja a műszaki készültség 100%-át elérő megvalósult teljesítés és a szerződéstervezet V.9. pontjában felsorolt feladatok elvégzése esetén, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 15%-nak megfelelő összegű számla kibocsátásának lehetőségét Az opció lehívása esetén ajánlatkérő az alapmennyiséghez igazodva biztosítja a számlázás lehetőségét. A szerződés finanszírozása EU támogatásból kerül finanszírozásra a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül RRF-2.2.2-23-2023-00005 azonosítószámú, " RRF-2.2.2-23 - Budapesti Komplex Szakképzési Centrum komplex fejlesztése" című projekt keretében. A kifizetések utófinanszírozás útján történnek. A támogatás intenzitása 100,000000 %.” A fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A BT-70 mező (III.4.7 pont) folytatása: Amennyiben sor kerül az opció lehívására, úgy a teljesítési és a jótállási biztosíték mértéke az opció értékével növelt nettó vállalkozói díj 5 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
Финансово споразумение: Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: HUF A szerződő fél teljesítésének elismerése és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bek. szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik. A kifizetés során a Ptk. 6:155. §-a, a Kbt. 27/A. §, és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30- 32/A. §-ai is irányadók. Finanszírozás: utófinanszírozás. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói díj (amennyiben sor kerül az Opciós mennyiség egy részének vagy egészének a lehívására, úgy a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Szerződéses ár) - 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Folytatás a BT-761 mezőben (III.4.6. pont):
5.1.15.
Техники
Рамково споразумение: Няма рамково споразумение
Информация за динамичната система за покупки: Няма динамична система за покупки
Електронен търг: не
5.1.16.
Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)
Oрганизация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Информация за крайните срокове за преразглеждане: A Kbt. 148. §-a szerint. A BT-70 mező (III.4.7) pont) folytatása: 1. közbeszerzési rész: Késedelmi kötbér: A késedelem esetére kikötött kötbér napi mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1% naptári naponta, de legfeljebb a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér elsődlegesen a szerződés IV.1.1. és IV.1.2 pontjaiban meghatározott határidők tekintetében értendő. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmesen teljesít, Ajánlatkérővel egyetértésben köteles póthatáridőt vállalni és a felek által elfogadott póthatáridőig köteles teljesíteni. A póthatáridő vállalása nem mentesíti Ajánlattevőt a szerződés XIII.17. pontban foglalt késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége alól a póthatáridő időszakára. A póthatáridő tűzése nem minősül a Kbt. szerinti szerződésmódosításnak. A póthatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelmes teljesítés következményeit értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy ebben az esetben a késedelmi kötbér mértéke a póthatáridő elteltét követően a tartalékkeret nélkül és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,8% naptári naponta, a szerződés XIII.17. pont szerint számított változatlan kötbérmaximum mellett. Ajánlatkérő további késedelmi kötbérre jogosult a napelemrendszer és hőszívattyús rendszer (továbbiakban rendszer) tekintetében, amennyiben Ajánlattevő a rendszer leszállításával és /vagy telepítésével a szerződésben rögzített véghatáridőhöz képest késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1%-a naponta, de maximum 10%-ának megfelelő összeg. 2. közbeszerzési rész: Késedelmi kötbér: A késedelem esetére kikötött kötbér napi mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1% naptári naponta, de legfeljebb a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér elsődlegesen a szerződés IV.1.1. pontjában meghatározott határidők tekintetében értendő. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmesen teljesít, Ajánlatkérővel egyetértésben köteles póthatáridőt vállalni és a felek által elfogadott póthatáridőig köteles teljesíteni. A póthatáridő vállalása nem mentesíti Ajánlattevőt a szerződés XIII.15. pontban foglalt késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége alól a póthatáridő időszakára. A póthatáridő tűzése nem minősül a Kbt. szerinti szerződésmódosításnak. A póthatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelmes teljesítés következményeit értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy ebben az esetben a késedelmi kötbér mértéke a póthatáridő elteltét követően a tartalékkeret nélkül és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,8% naptári naponta, a szerződés XIII.15. pont szerint számított változatlan kötbérmaximum mellett.
Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване): Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Организация, която получава заявленията за участие: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Организация, която обработва офертите: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
5.1.
Обособена позиция: LOT-0002
Заглавие: Környezetrendezési és útépítési munkák
Описание: A telek ÉK-i részén, az új épülettömbhöz kapcsoltan, az Ecseri útról a meglévő kapun megközelíthetően, a telek teljes mélységében új fásított 42 férőhelyes, térkőburkolatú parkoló készül, két mozgáskorlátozottak számára kialakított parkolóhellyel. A telken belül meglévő parkoló a tervezett új épületszárny építése miatt elbontandó. Az Ecseri úti meglévő kaputól új térkőburkolattal ellátott 5 m széles 94,5 m hosszú út készül. Az út és a parkoló burkolt felülete 1087 m2. Az épület parkoló felöli oldalán fedett kerékpártároló és hulladéktároló tervezett. A két épületrész között pedig burkolt rendezvényudvar, illetve a hátsó bejáratoknál összesen 860 m2-es burkolt felület készül, illetve az épületek megközelítését biztosító tömblépcső műtárgyak elkészítése is feladat. Az épületek körül gyepesítés, évelő és díszfűfelület, illetve térhatároló sövény kerül telepítésre. A beruházás során az ingatlanon lévő 104 db fa közül 10 db-ot szükséges kivágni, melyre vonatkozóan a nyertes ajánlattevőnek szükséges engedélyt szereznie a kerületi önkormányzattól. A kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell, 76 db 25/30 fát, 1 db 18/20 fát kell elültetni. A részletes feladatokat a szerződéstervezet, a kivitelezési tervdokumentáció és annak részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívásban a kapcsolódó szerződéstervezetben és ajánlati dokumentációban, különösen a kiviteli tervdokumentációban és a műszaki leírásban meghatározott feladatoknak és Ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak és hatályos szabványoknak megfelelő építési kivitelezése, megvalósulási tervek elkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása és a használatbavételi engedélyhez megszerzése. Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Вътрешен идентификатор: EKR002206862024/2
5.1.1.
Цел
Естество на поръчката: Строителство
Основна класификация (cpv): 45223300 Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг
Допълнителна класификация (cpv): 45112700 Строителни работи, свързани с озеленяването
Количество: 1 087 квадратни метра
5.1.2.
Място на изпълнение
Пощенски адрес: Ecseri út 7.
Град: Budapest
Пощенски код: 1097
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Budapest (HU110)
Държава: Унгapия
5.1.3.
Очаквана продължителност
Срок: 10 Месеци
5.1.6.
Обща информация
Запазено участие: Участието не е запазено.
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Изисква се в офертата
Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС
Информация относно средства от Европейския съюз
Средства от ЕС — програма: Програма за подкрепа на реформите (вкл. инструмента за осъществяване на реформи и механизма за конвергенция) (2021/2027)
Идентификатор на средствата от ЕС: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül RRF-2.2.2-23-2023-00005 azonosítószámú „RRF-2.2.2-23 - Budapesti Komplex Szakképzési Centrum komplex fejlesztése című projekt
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП): не
Допълнителна информация: A BT-36 mezőben meghatározott szerződés teljesítésének az időtartama a munkaterület átadás-átvételét követően kezdődik. Ajánlatkérő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridő vállalását írja elő: - az Ötödik Fizetési mérföldkő (véghatáridő) elérésének a határideje A teljesítési határidőre vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
5.1.7.
Стратегически обществени поръчки
Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка
Критерии за екологосъобразна поръчка: Няма критерии за екологосъобразни обществени поръчки
5.1.9.
Критерии за подбор
Източници на критерии за избор: Уведомление
Критерий: Регистрация в съответен професионален регистър
Описание: SZ.1) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21.§ (1) bek. alapján az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti, Méptv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményt az építőipari kivitelezési tevékenységet végző valamennyi releváns gazdasági szereplő vonatkozásában előírja. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, azaz csak az „alfa” pont kitöltését. Utólagos igazolás: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése értelmében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9)-(12) bekezdései és a Kbt. 67.§ (3) bekezdés is irányadó.

Критерий: Референции за определени работи
Описание: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 500 m2 területű aszfaltburkolat és/vagy térkő burkolat elkészítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával/referenciákkal. A fenti alkalmassági követelmény legfeljebb 3 db referenciával igazolható, akként, hogy több szerződéssel való teljesítés során az előírt m2-re vonatkozó mennyiségek adódnak össze. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, azaz csak az „alfa” pont kitöltését. Utólagos igazolás: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M.1) valamennyi alpontja: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, az alkalmasság igazolásához szükséges építési beruházásainak ismertetését. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint kell a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági feltétel teljesülésének. A referenciaigazolás(ok)nak tartalmaznia kell legalább: — a szerződést kötő másik fél megnevezését — a (rész)teljesítés kezdő napját év, hónap, nap pontossággal — a (rész)teljesítés befejező napját év, hónap, nap pontossággal (sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének a napja) — a (rész)teljesítés helyét — az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, valamint az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat az alkalmasság megítéléséhez szükséges pontossággal — részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését — nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4)-(5) bekezdése. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9)-(12) bekezdései; Kbt. 67.§ (3) bekezdés is irányadó.

Критерий: Техници или технически органи за извършване на работата
Описание: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2.1) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266 /2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-M jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy az ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel) és szakmai gyakorlattal. M.2.2) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-KÉ jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy az ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy képzettséggel egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel) és szakmai gyakorlattal. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség illetve képzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség illetve képzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő lehetővé teszi a szakemberek közti átfedést. A nyertes AT által a teljesítésbe bevont szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az az alkalmassági követelményekben meghatározott jogosultsággal. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, azaz csak az „alfa” pont kitöltését. Utólagos igazolás: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M.2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő előírja a szakember(ek) megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.2) alkalmassági követelményekre bemutatott szakember(ek) többlet szakmai tapasztalata értékelésre kerül. Figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra, ezen szakember(ek) esetében az ajánlatban be kell nyújtani az értékelési szempont szerinti megajánlásokat ÉS az alkalmassági követelmények teljesítését igazoló tapasztalatokat alátámasztó dokumentumokat. - Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (EKR Űrlap) - Szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amelyből mind az értékelési szempontra bemutatott többlettapasztalat, mind pedig az alkalmassági követelményre bemutatott szakmai tapasztalat egyértelműen kiolvasható) Amennyiben ajánlattevő már az ajánlattétel pillanatában rendelkezik az M.2) alkalmassági követelményekben előírt jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban nem szükséges az alkalmassági követelményre bemutatott (jogosultság megszerzéséhez szükséges) szakmai tapasztalat részletes ismertetése, elegendő a kamarai nyilvántartási szám és a bejegyzés első időpontjának rögzítése. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban kizárólag az értékelési szempontra tett megajánlást alátámasztó szakmai tapasztalatok részletezését szükséges feltüntetni. - végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát (amennyiben a szakember már az ajánlattétel pillanatában rendelkezik az M.2) alkalmassági követelményekben előírt jogosultsággal, úgy a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatának benyújtása nem szükséges. Ebben az esetben az önéletrajzban rögzíteni szükséges a kamarai nyilvántartási számot és a szakmagyakorlási jogosultság bejegyzésének az első időpontját is) Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmasság, valamint az értékelési szempontra tett megajánlás kétséget kizáróan megállapítható. Az M.2) alkalmassági követelmények tekintetében az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hónap pontossággal szükséges rögzíteni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9)-(12) bekezdései; Kbt. 67.§ (3) bekezdés is irányadó.
5.1.10.
Критерии за възлагане
Критерий: 
Вид: Качество
Описание: 2.) Az M.2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap)
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 15,00
Критерий: 
Вид: Качество
Описание: 3.) Az M.2.2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0-max 36 hónap)
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 15,00
Критерий: 
Вид: Цена
Описание: 1.) Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül)
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 70,00
5.1.11.
Документация за възлагане на обществена поръчка
Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: унгарски
Адрес на документацията за обществената поръчка: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002206862024/reszletek
5.1.12.
Условия за възлагане на обществена поръчка
Условия за подаване: 
Електронно подаване: Задължително
Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: унгарски
Електронен каталог: Забранено
Варианти: Забранено
Описание на финансовата гаранция: Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő az alábbiak szerint: A biztosíték mértéke: 2.000.000,- Ft Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat formájában bocsátja rendelkezésre, úgy ezen EKR-ben csatolt nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek A Kbt. 54. § (2) alapján ajánlatkérő rögzíti a befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum ajánlatkérő Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00335508-00000000 számú fizetési számlájára Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását: - a fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatának, - a fizetési számlájára történő átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonata, vagy az átutalási megbízás feladóvevényének egyszerű elektronikus másolatának, - egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának csatolásával kell igazolni az ajánlatban. További részletek a Közbeszerzési Dokumentációban.
Краен срок за получаване на оферти: 13/05/2025 12:00:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Краен срок, до който търгът трябва да остане валиден: 60 Дни
Информация за обществената поръчка: 
Дата на отваряне: 13/05/2025 14:00:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Място: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Допълнителна информация: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a.
Условия на договора: 
Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не
Условия, свързани с изпълнението на договора: Kötbérek: Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett teljesítéshez tartozó (adott készültségi fok szerint elszámolható) tartalékkeret és ÁFA nélküli nettó vállalkozói díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 25 %-a Folytatás a BT-99 mezőben (VI.4.3 pont). Jótállás: 60 hónap. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja. Tartalékkeret: a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 5%-a Biztosíték: Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5% Jótállási biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-a
Изисква се споразумение за неразкриване на информация: не
Електронно фактуриране: Задължително
Ще се използва електронно поръчване: да
Ще се използва електронно плащане: да
Правна форма, която трябва да бъде приета от група оференти, на която е възложена поръчка: A BT-77 mező folytatása (III.4.5 pont) folytatása: Az előleg az első és második részszámlából egyenlő mértékben, arányosan kerül levonásra. - 1. részszámla: műszaki készültség 15 %-át elérő megvalósult részteljesítés esetén, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 15%-nak megfelelő összeg erejéig, az előleg 50 %-val csökkentve - 2. részszámla: műszaki készültség 45%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 20%-nak megfelelő összeg erejéig, az előleg 50 %-val csökkentve - 3. részszámla: műszaki készültség 60%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 20%-nak megfelelő összeg erejéig - 4. részszámla: műszaki készültség 80%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 30%-nak megfelelő összeg erejéig - végszámla: Megrendelő biztosítja a műszaki készültség 100%-át elérő megvalósult teljesítés és a szerződéstervezet V.9. pontjában felsorolt feladatok elvégzése esetén, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 15%-nak megfelelő összegű számla kibocsátásának lehetőségét A szerződés finanszírozása EU támogatásból kerül finanszírozásra a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül RRF-2.2.2-23-2023-00005 azonosítószámú, " RRF-2.2.2-23 - Budapesti Komplex Szakképzési Centrum komplex fejlesztése" című projekt keretében. A kifizetések utófinanszírozás útján történnek. A támogatás intenzitása 100,000000 %.” A fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Финансово споразумение: Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: HUF A szerződő fél teljesítésének elismerése és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bek. szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik. A kifizetés során a Ptk. 6:155. §-a, a Kbt. 27/A. §, és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30- 32/A. §-ai is irányadók. Finanszírozás: utófinanszírozás. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói díj - 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Folytatás a BT-761 mezőben (III.4.6. pont):
5.1.15.
Техники
Рамково споразумение: Няма рамково споразумение
Информация за динамичната система за покупки: Няма динамична система за покупки
Електронен търг: не
5.1.16.
Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)
Oрганизация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Информация за крайните срокове за преразглеждане: A Kbt. 148. §-a szerint. A BT-70 mező (III.4.7) pont) folytatása: 1. közbeszerzési rész: Késedelmi kötbér: A késedelem esetére kikötött kötbér napi mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1% naptári naponta, de legfeljebb a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér elsődlegesen a szerződés IV.1.1. és IV.1.2 pontjaiban meghatározott határidők tekintetében értendő. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmesen teljesít, Ajánlatkérővel egyetértésben köteles póthatáridőt vállalni és a felek által elfogadott póthatáridőig köteles teljesíteni. A póthatáridő vállalása nem mentesíti Ajánlattevőt a szerződés XIII.17. pontban foglalt késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége alól a póthatáridő időszakára. A póthatáridő tűzése nem minősül a Kbt. szerinti szerződésmódosításnak. A póthatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelmes teljesítés következményeit értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy ebben az esetben a késedelmi kötbér mértéke a póthatáridő elteltét követően a tartalékkeret nélkül és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,8% naptári naponta, a szerződés XIII.17. pont szerint számított változatlan kötbérmaximum mellett. Ajánlatkérő további késedelmi kötbérre jogosult a napelemrendszer és hőszívattyús rendszer (továbbiakban rendszer) tekintetében, amennyiben Ajánlattevő a rendszer leszállításával és /vagy telepítésével a szerződésben rögzített véghatáridőhöz képest késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1%-a naponta, de maximum 10%-ának megfelelő összeg. 2. közbeszerzési rész: Késedelmi kötbér: A késedelem esetére kikötött kötbér napi mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1% naptári naponta, de legfeljebb a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér elsődlegesen a szerződés IV.1.1. pontjában meghatározott határidők tekintetében értendő. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmesen teljesít, Ajánlatkérővel egyetértésben köteles póthatáridőt vállalni és a felek által elfogadott póthatáridőig köteles teljesíteni. A póthatáridő vállalása nem mentesíti Ajánlattevőt a szerződés XIII.15. pontban foglalt késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége alól a póthatáridő időszakára. A póthatáridő tűzése nem minősül a Kbt. szerinti szerződésmódosításnak. A póthatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelmes teljesítés következményeit értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy ebben az esetben a késedelmi kötbér mértéke a póthatáridő elteltét követően a tartalékkeret nélkül és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,8% naptári naponta, a szerződés XIII.15. pont szerint számított változatlan kötbérmaximum mellett.
Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване): Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Организация, която получава заявленията за участие: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Организация, която обработва офертите: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
8. Организации
8.1.
ORG-0004
Официално наименование: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Регистрационен номер: 15831873243
Пощенски адрес: Tanműhely Köz 7
Град: Budapest
Пощенски код: 1211
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Budapest (HU110)
Държава: Унгapия
Звено за контакт: Vágó Margit
Електронна поща: vago.margit@bkszc.hu
Телефон: +36 709023365
Факс: +36 709023365
Интернет адрес: https://www.bkszc.hu/
Роли на тази организация: 
Купувач
Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане
Организация, която получава заявленията за участие
Организация, която обработва офертите
8.1.
ORG-0002
Официално наименование: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Регистрационен номер: EKRSZ_40664534_2
Пощенски адрес: Riadó u. 5
Град: Budapest
Пощенски код: 1026
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Budapest (HU110)
Държава: Унгapия
Електронна поща: dontobizottsag@kt.hu
Телефон: +36 18828592
Факс: +36 18828593
Интернет адрес: https://kozbeszerzes.hu
Роли на тази организация: 
Oрганизация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
8.1.
ORG-0003
Официално наименование: Közbeszerzési Hatóság
Регистрационен номер: EKRSZ_40664534
Пощенски адрес: Riadó utca 5.
Град: Budapest
Пощенски код: 1026
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Budapest (HU110)
Държава: Унгapия
Електронна поща: hirdetmeny@kt.hu
Телефон: +36 18828635
Интернет адрес: https://kozbeszerzes.hu
Роли на тази организация: 
TED eSender
10. Промяна
Версия на предишното обявление, което трябва да бъде променено: 239840-2025
Основна причина за промяната: Актуализирана информация
Описание: Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján módosítani kívánja az ajánlattételi határidőt. A felhívásban kizárólag az ajánlattételi határidő és a bontás időpontja kerül módosításra. A műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés valamint az útmutató pontosításra kerül.
10.1.
Промяна
Идентификатор на раздела: LOT-0001
Идентификатор на раздела: LOT-0002
Описание на промените: A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Apr 30 12:00:00 CEST 2025 Helyesen: Tue May 13 12:00:00 CEST 2025
10.1.
Промяна
Идентификатор на раздела: LOT-0001
Идентификатор на раздела: LOT-0002
Описание на промените: A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Apr 30 14:00:00 CEST 2025 Helyesen: Tue May 13 14:00:00 CEST 2025
Информация за обявлението
Идентификатор/версия на обявлението: 31a99e61-2c59-46cb-adaa-add9681638ae  -  02
Вид на формуляра: Състезателна процедура
Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
Подвид на обявлението: 16
Дата на изпращане на известието: 25/04/2025 13:21:02 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Дата на изпращане на обявлението (електронен подател): 25/04/2025 11:59:50 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: унгарски
Номер на публикуване на обявлението: 271484-2025
Номер на броя на ОВ S: 82/2025
Дата на публикуване: 28/04/2025
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД